فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  
A A A
السلام عليكم , ..زائرنا الكريم._.للمشاركه في المنتدي ينبغي عليك التسجيل ..اولا
اسم المستخدم: كلمة المرور: تذكرني
  • صفحة:
  • 1
  • 2

الموضوع:

عقد تضامن بين شركتين لمشروع حكومي 25/05/2012 على 13:26 #1

(اسم مشروع )عقد اتفاقية تضامن تنفيذ مشروع وزارة.........
انه في يوم الخميس : بتاريخ ................................والموافق ................................. في مدينة .............
تم الاتفاق بين كل من :
شركة ................... س.ت ............................... ويشار أليه بالعقد لاحقا بالطرف الأول .
ويمثلها في هذا العقد السيد/ .....................................................................( بصفته مدير عام للمؤسسة )
ص.ب – ................... الرياض – رمز بريدي ................ – هاتف ........... فاكس رقم ..................

شركة .......................س.ت .... مصدرها ....ويمثلها السيد/ ..............(بصفته مدير عام الشركة)
ص . ب ........... مدينة ...... رمز بريدي .......... فاكس .. هاتف . ويشار إليه في العقد بالطرف الثاني تمهيد
حيث ابدي كلا من الطرفين واللذان يعملان بمجال المقاولات العامة بعقد اتفاقية تضامن مع المقاول الرئيسي لتنفيذ (بيانات المشروع كاملا اسم المشروع ويتبع لا أي وزارة وقيمة المشروع ومكان المشروع )
وحيث إن الطرف الثاني عبارة عن شركة وأتفق على التنفيذ وتحمل مسؤولية العمل وجميع الالتزامات المالية وعليه ابدي رغبته واستعداده و بعد اطلاعه علي شروط وتعليمات ومخططات المشروع ومواصفاته وتعهد بالالتزام بها ولديه القدرة المالية والإدارية والفنية التي تؤهله لتنفيذ الأعمال الرئيسية بمنشآت وموقع المشروع المذكور فقد اتفق الطرفان الأول والثاني بإبرام هذا التضامن علي أن يكون الطرف الثاني هو المسئول عن أعمال المقاولات والعمالة والتمويل لكافة أعمال المشروع في كل مراحله مسئولية كاملة علي أن يلتزم الطرف الأول بصرف مستخلصات الطرف الثاني في مواعيدها
وقد اتفق الطرفان بالإيجاب والقبول وهما بكامل الأهلية اللازمة شرعا لصحة إبرام العقود والتصرفات – علي ما يلي:-
مادة (1):-
يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من العقد الموقع بين الطرفين .
مادة (2) الغرض من العقد:-
اتفق الطرفين علي أن الغرض من هذا العقد هو أن يقوم الطرف الثاني كمقاول متضامن تنفيذ الأعمال الواردة ذكرها في موضوع هذا العقد وفقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات علي أن تكون جميع الأعمال و التوريدات خاضعة لاعتماد الاستشاري بمنطقة العمل حسب التعميد ببدء التنفيذ
مادة (3) نطاق الاتفاقية :-
قيام الطرف الثاني بتنفيذ أعمال المشروع كاملة حتى تسليم أعمال المشروع المنتهية والمذكورة بالعقد للمقاول الرئيسي والاستشاري تسليما ابتدائيا وتسليما نهائيا .





مادة (4) الوثائق التعاقدية :-
تتألف وثائق هذا الاتفاقية التعاقدية من :-
مستندات المشروع :
المستندات التي يسلمها الطرف الأول للطرف الثاني هي : المواصفات وجداول الكميات والمخططات المعتمدة والمعدلة نهائيا وأى تعديل يحدث على الطرف الاول تقديم أى جزء قبل المباشرة فيه وذلك بمدة لا تقل عن اسبوع حتى لا يتعرض الطرف الثانى للفك والتركيب وأضاعة الوقت كما يحق للطرف الثانى طلب التكلفة فى حال تكون زيادة عن جدول الكميات الخاصة بالمشروع وأي وثائق أخري لها علاقة بموضوع العقد الأساسي وتعتبر المستندات السابقة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وإلحاقها به شرط سريانه
المستندات التي يسلمها الطرف الثاني للطرف الأول هي صورة موثقة من الوثائق الرسمية الخاصة بالطرف الثاني (السجل التجاري ،الزكاة والدخل ،السعودة ، التأمينات الاجتماعية ) إضافة إلى عقد التضامن والاتفاق بين المؤسستين على القيام بجميع الأعمال والالتزام المالي والإداري أمام الطرف الأول وموثق بالغرفة التجارية وتعتبر المستندات السابقة جزءا لا يتجزأ من العقد وإلحاقها به شرط سريانه
مادة (5) المسئولية التضامنية :-
1- يتحمل الطرف الثاني المسئولية عن تنفيذ المشروع في المدة المحددة طبقا للشروط وأحكام العقد الأساسي مع شركة ............... وملحقاته وتنتقل إلي الطرف الثاني كافة الالتزامات التي يلتزم بها الطرفان في العقد تجاه صاحب العمل والمذكورة بمستندات المشروع وبالعقد الأساسي الذي وقع ويتعهد بضمان وتعويض الطرف الأول لهذا العقد عن أي غرامات أو تأخير أو تعويضات أو مطالبات من أي نوع تنتج عن تقصير الطرف الثاني أو تأخيره أو أخطائه أو إهماله أو مخالفة الرسومات الفنية والمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها أو أي من المستندات التي تحكم العقد الأساسي وذلك خلال فترة تنفيذ العقد الأساسي وحتى التسليم النهائي للمشروع
2- يتحمل الطرف الثاني مسئولية ضمان السلامة الإنشائية لمبني المشروع للمدة المتفق عليها مع شركة ...........حتى التسليم النهائي للمشروع
3-يحق للطرف الأول لهذا العقد الرجوع علي الطرف الثاني بأي أضرار أو حقوق تترتب للطرف الأول علي الطرف الثاني من جراء الإخلال بأية التزام متعلق بتنفيذ هذا العقد
مادة (6) إقرار :-
يقر الطرف الأول بصحة عقده المبرم مع المقاول الرئيسي وجميع الملحقات الواردة واللاحقة له ويلتزم بتوضيح كامل المعلومات للطرف الثاني بشكل كتابي وموقع بالاستلام من الطرف الثاني
يقر الطرف الثاني بأنه درس وتفهم وقبل كافة الشروط والمواصفات والمخططات الخاصة بالمشروع وجداول الكميات والأسعار وكذا بالوثائق التي سيتم إلحاقها فيما بعد بالعقد الأساسي وقد قبل والتزم الطرف الثاني بتنفيذ كل ما ذكر من واجبات والتزامات ومسؤوليات وبكل ما تطلبه شركة ............والاستشاري والجهة المالكة للمشروع وذلك حسب المخططات المعتمدة وجدول الكميات التى استلمها الطرف الثانى من الطرف الأول .
مادة (7) معاينة الموقع واستلام المستندات :-
يقر الطرف الثاني بأنه قد قام بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به ووقف علي طبيعته وشكله ووسائل الوصول إليه وفي حال وجود مواقع غير ممهدة أو تحتاج إلي هدم تكون بتكاليف مستقلة
علي الطرف الأول أن يؤمن للطرف الثاني جميع المستندات من المخططات المعتمدة النهائية ومواصفات جداول الكميات وكل ما يلزم للقيام بواجباته والمعتمدة بشكل نهائيا من شركة ..............والجهة المالكة



مادة (8) القيمة التقريبية للمشروع :-
القيمة التقريبية التقديرية لعدد (1) مواقع هي كالتالي :-

ملاحظات أجمالي المقاول سعر المقاول المساحة بالمتر نموذج رقم الموقع المدينة المنطقة م
0 00 AL KHALIDYAH AL MADINAH 1
الأجمــــــــــــــالى

هذا السعر يشمل فقط المبنى الرئيسي لا غير محمل عليه الأسوار والخزانات والبيارات والأحواش .
مادة (9) طريقة الدفع :-
1- اتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الأول بتقديم كشف حساب للطرف الثاني بالأعمال التي تم انجازها وسوف ينجزها بالمواقع لحين استلام الطرف الثاني للمواقع فعليا ويتم سداد قيمتها فور تقديمها بشيك لصالح الطرف الأول يتم سداد بشيك لصالح الطرف الأول أو تخصم من المستخلص الأول
2-وفق ما جاء بتمهيد هذا العقد وبمواده (5) ،(6) ،(7) فإن مسئولية الربح والخسارة لا قدر الله والتي قد تنتج أن إدارة المشروع علي عاتق الطرف الثاني الذي سيكون مسئولا وحده عن تعظيم أرباحه أو العكس تبعا لأسلوب إدارته وقراراته
3-يقوم الطرف الأول بتسديد مستحقات الطرف الثاني بموجب مستخلصات معتمدة تستحق الدفع خلال 45 يوم من تاريخ تقديم المستخلصات مع خصم جميع المواد التي تم تسليمها إلى المقاول فى حال رغبة الطرف الثانى بطلب مواد من الطرف الاول وبتوقيع المفوض من قبل المؤسسة وإذا تأخرت عن هذا التاريخ يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل ويتحمل الطرف الأول كافة الخسائر الناتجة عن هذا التأخير ولا يحق للطرف الأول سحب المشروع أو تسليمه إلي مقاول آخر ويضاف مدة التأخير من مدة العقد مع دفع الاجور والناتجة للتوقف عن العمل خلال الفترة .
4-في حال إسناد أو إضافة كميات جديدة للتضامن بنفس المشروع سواء عن طريق أوامر التغيير أو ملاحق عقد مهما كانت نسبتها إلي قيمة أعمال خطاب الترسية الأساسي فإن الطرف الثاني سيقوم بتنفيذها علي أن يحصل الطرف الأول علي حصته عن هذه الأعمال بنفس نسبته المتفق عليها ويلتزم الطرف الثاني بسدادها للطرف الأول من المستخلصات الصادرة من شركة ..........بعد اعتماد أوامر التغيير أو الملاحق من قبل (صاحب العمل) بغض النظر عن تاريخ صرفها للطرف الثاني ويلتزم الطرف الثاني بأن تتم المحاسبة علي أساس قيمة المواقع الفعلية بمجرد اعتماد المستخلص الختامي وقبل صرفه






مادة (10) الضمانات البنكية والتأمين :-
1-يقوم الطرف الثاني بإصدار ضمان بنكي الدفعة المقدمة إذا رغب في ذلك بقيمة 10 % من إجمالي قيمة المواقع المستلمة بالشكل الصحيح والمقبول وفق الأنظمة البنكية والمعمول بها علي أن يكون هذا الضمان قابل للتسييل في حال التزام الطرف الثاني ببنود العقد بموجب محضر رسمي موقع من الطرفين وتنتهي صلاحيته بانتهاء تنفيذ المشروع والتسليم النهائي
2-في حال عدم تقديم الضمان البنكي بالاتفاق بين الطرفين يقوم الطرف الثاني بتقديم ضمان حسن تنفيذ بقيمة ( ..........) يتم دفعها عند توقبع العقد ولا ترد فى حال إخلال الطرف الثانى بأى بند من بنود العقد
وترد للطرف الثاني بعد الانتهاء من المشروع والتسليم النهائي
3-في حال عدم صرف الشيكات المستلمة من الطرف الثاني يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ويسقط حق الطرف الثاني في استرداد قيمة الشيكات وتعتبر كغرامة تأخير ويعتبر العقد لاغي ومن حق الطرف الأول التعاقد مع أي شركة أخرى .
مادة ( 11 ) مواعيد تقديم الضمانات البنكية :-
يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بإصدار الضمان البنكي للدفعة المقدمة (في حال تم الاتفاق علي ذلك )في موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ توقيع العقد بإذن الله
مادة (12) مدة العقد والتسليم والمخالصة :-
1-الفترة الزمنية للمشروع هي :- (يتم تحديدها حسب الجدول الزمني المرفق )
2-أتفق الطرفان علي أن يلتزم الطرف الثاني بتسليم المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة اعتبارا من تاريخ استلامه الموقع بموجب محضر استلام خطي وذلك حسب الشروط الواردة في العقد الأساسي ما لم يتم تمديده من قبل صاحب العمل
3- يقوم الطرف الثاني بمخاطبة الطرف الأول قبل سبعة أيام بجاهزية الطرف الثاني للتسليم الابتدائي لأي جزء من المشروع
4-يقوم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول قبل أسبوع كحد ادني بالموعد المحدد للتسليم النهائي للمشروع أو أي جزء منه باستعداد الطرف الثاني لأعمال التسليم

مادة (13) التزامات الطرف الثاني :-
1-يلتزم الطرف الثاني بعمل جميع الاختبارات اللازمة للموقع حسب طلب الاستشاري أو لشركة ..............
2- يلتزم الطرف الثاني بدفع راتب مهندس مدني براتب شهرى ( 0000 ريال ) شامل البدلات عن الموقع ومهندس مساح براتب شهرى ( 000 ريال ) عن الموقع ومهندس كهرباء براتب شهرى 00000 ريال ) عن الموقع + مصاريف الأقامة والتأمين الصحى على أن يقوم الطرف الأول بالأعمال المساحية كاملة على الموقع المذكور ، وتحسب المدة من تاريخ نزول المهندسين إلى الموقع وتدفع المبالغ فى نهاية كل شهر ميلادي بشيك إلى الطرف الأول حيث يكون دوام كامل ويكون الاشراف على المواقع الخاصة والمتعاقد عليها مع شركة ................. .
3-يلتزم الطرف الثاني بتوفير كرفان و لوحات إرشادية للموقع حسب احتياج كل موقع وحسب طلب شركة...........ه والاستشاري ويتم دفع جميع ما تم صرفه من الطرف الأول على الموقع من تجهيزات أو حفر حتى تاريخ توقيع العقد ويقوم الطرف الثانى بتأمين مولد كهرباء لحين توصيل الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء .
4- يلتزم الطرف الثاني التزاما عليه كاملا كل ما يلي :-(أي التزام للتضامن تجاه صاحب العمل وفقا لشروط العقد الأساسي ووثائقه وملحقاته وما يطلبه صاحب العمل والاستشاري منذ استلام الموقع وحتى التسليم النهائي للمشروع )
5- يلتزم الطرف الثاني بتوفير العمالة المدربة والكوادر المؤهلة النظامية لتنفيذ المشروع والتي ستعتمد من استشاري المشروع ويلتزم بالتأمين عليهم وتحمل كافة حقوقهم القانونية وفقا لقانون العمل السعودي
6- يلتزم الطرف الثاني بتوفير العدد والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع والتأمين عليه
7-يلتزم الطرف الثاني بتوفير كافة مستلزمات المشروع من المواد وكافة النفقات اللازمة للعمل منذ استلام الموقع وحتى التسليم النهائي للمشروع لصاحب العمل خالي من أية ملاحظات أو نواقص
8-يقوم الطرف الثاني بإزالة المخالفات وكل الأعمال المؤقتة خلال تنفيذ أعمال العقد وعند إلغائه أو الانتهاء منه كما عليه أن ينظف منطقة العمل عندما يطلب منه الطرف الأول أو الاستشاري ذلك ومني ما يطلب منه ذلك وان يحافظ علي الموقع في وضع نظيف ومنظم وحسب رغبة الاستشاري وإذا أخفق عن تنفيذ العمل المطلوب بموجب الشروط المذكورة سابقا في البند فإنه يجوز للطرف الأول أن ينفذ الأعمال المطلوبة علي نفقة الطرف الثاني وفي حال وجود أي أعمال تتطلب انجازها لبدء العمل يكون الاتفاق عليها بموجب عقد
9-يكون الطرف الثاني مسئولا عن تنسيق عمله وإعداد كل الرسومات المتعلقة بأعماله والمطلوبة من قبل شركة ........والاستشاري وأن يقدم علي الفور تلك الرسومات وغيرها من المعلومات من أجل الإشراف علي الأعمال وعليه أن يقدم للطرف الأول في الوقت

المحدد البيانات الخاصة لكل الفتحات والأخاديد والوصلات المطلوبة علما بأن أي أعمال تكون مطلوبة نتيجة لإخفاق الطرف الثاني في الوفاء بالشروط المذكورة سابقا تكون علي حساب الطرف الثاني
10-يقوم الطرف الثاني قبل الانجاز النهائي للعمل بإعداد وتقديم رسومات الأعمال بعد التنفيذ وما هو مطلوب منه بموجب شروط ومواصفات العقد الأساسي مع كل المطبوعات والكتيبات الإرشادية وما إلي ذلك ويقوم الطرف الأول بمتابعة اعتمادها من الاستشاري

11- يتعهد الطرف الثاني بالالتزام بكافة أنظمة الأمن والسلامة السارية المفعول خلال فترة أعمال العقد ويكون مسئول مسئولية كاملة عن كل التكاليف والأضرار الناتجة عن عدم التزامه بتلك النظم
12-عند وجود أي حالات أخري لم تشمل هذه الاتفاقية فإن الطرف الثاني يعتبر مسئول عن تنفيذ نفس الالتزامات والمسئوليات تجاه الطرف الأول كما هو الحال بالنسبة لالتزام الطرف الأول تجاه المالك وشركة ................ بموجب العقد الأساسي
13- يتعهد الطرف الثاني ألا يستفيد من اسم الطرف الأول عند تعاملاته المباشرة أو الآجلة مع الموردين أو الغير بحيث يكون التعامل معهم باسم الطرف الثاني وحده
14-يتعهد الطرف الثاني عند الحصول علي تسهيلات بنكية باسم المشروع ألا يترتب علي الطرف الأول أية التزامات تجاه البنك أو الغير مهما كان نوعها .
15-يتعهد الطرف الثاني بالالتزام باستخدام الدفعة المقدمة في حال تم الاتفاق علي دفعة مقدمة والتسهيلات البنكية في الإنفاق علي المشروع فقط
16- يتعهد الطرف الثاني بأن يلتزم بتنفيذ أعمال المشروع بنفسه ولا يحق له التنازل عن هذا المشروع جزئيا و كليا أو التعاقد من الباطن لتنفيذ جميع أعمال المشروع محل العقد بدون الحصول علي موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول وفي جميع الأحوال يظل الطرف الثاني بمن يمثله مسئول عن كل خطأ أو إهمال أو تصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من الطرف الثاني بمن يمثله نفسه

مادة (14) الإشراف والمتابعة :-
يحق للطرف الأول أن يقوم بالإشراف علي الأعمال ومراقبة انجازها وفقا للمواصفات والجدول الزمني والكميات المنصوص عليها في العقد الأساسي وملحقاته ووثائقه وعلى الطرف الأول عدم تأخير الاستلام الأعمال مثل الصب وغير ذلك والطرف الثاني يقوم بعمل خطاب قبل يومين على الأقل بتسليم الأعمال وإذا دعا الأمر الخروج في أوقات غير أوقات الدوام الرسمي يتحمل الطرف الثاني أتعاب المهندس الاستشاري وذلك لسرعة التنفيذ .
يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بتقرير أسبوعي وشهري عن تقديم الأعمال وموافاته بالمستخلصات
الطرف الأول من مراقبة الانجاز علي انه من المفهوم للطرف الثاني أن متابعة الطرف الأول ومراقبته علي الأعمال لا تعفي الطرف الثاني من أي مسئولية ولا يمكن اعتبار سكوت الطرف الأول عن إبداء أية ملاحظة أو عدم استخدام حقه في المتابعة والمراقبة سببا لتقاعس الطرف الثاني عن أن يقوم بتنفيذ الأعمال علي أكمل وجه ويظل الطرف الثاني بمن يمثله مسئولا عن التنفيذ وتحمل تكاليفه حتي التسليم النهائي للمشروع مع عدم الإخلاء بالمسئولية للطرف الثاني عن كافة أعمال المشروع وتبعاته فيكون للطرف الأول الحق بان يتم تمثيله في الموقع بموظف لتولي المراسلات الكتابية والاجتماعات وتقديم المستخلصات لذوي الاختصاص والاتصالات بالجهات الرسمية بالإضافة لأعمال الإشراف والمتابعة المعتادة والمنصوص عليها بالفقرتين السابقتين بتمهيد العقد وذلك علي حساب الطرف الثاني



مادة (15) إلغاء العقد :-
1-في حال تم إلغاء العقد المبرم بين الطرف الأول والمقاول الرئيسي أو مالك المشروع لأي سبب من الأسباب قبل انجاز الطرف الثاني لأي التزام وارد بالعقد فانه يحق للطرف الأول إلغاء عقد التضامن وإرسال إشعار للطرف الثاني بفسخ العقد ودفع تكاليف التحضير للموقع .
2--في حال إلغاء العقد بين الطرف الأول والمقاول الرئيسي لأسباب لا تتعلق بالطرف الثاني وغير ناتجة عن أي تقصير من الطرف الثاني للأعمال فان الطرف الأول يلتزم بدفع المبالغ المستحقة والتعويضات كاملة عن التكاليف للطرف الثاني ويسترد ضمان حسن تنفيذ
3- إذا اتضح للطرف الأول من خلال المتابعة والمراقبة علي تنفيذ الأعمال أي إخلال من جانب الطرف الثاني بشروط هذا العقد يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني كتابة بهذا الخلل أو التقصير وفي حالة عدم تعديل هذا الوضع خلال 15 يوم يقوم الطرف الأول بتقديم إخطار ثاني عن هذا الوضع وبعد أسبوع من هذا الإخطار الثاني وعدم تعديل الوضع يكون للطرف الأول الحق وفق تقديره المطلق في سحب العمل من الطرف الثاني وإلغاء التنازل عن عائدات المشروع للطرف الثاني وذلك في الحالات التالية :-
- إذا اخل الطرف الثاني بأي من بنود هذا العقد
-- إذا بدر من الطرف الثاني ما يسيء إلي علاقات الطرف الأول بالاستشاري وبصاحب العمل
--- ورود إنذار بسحب العمل من الاستشاري أو صاحب العمل لسوء بدء التنفيذ أو لتأخر الأعمال ويكون سحب العمل من الطرف الثاني بوجه عام عن طريق الاجتماع بين طرفي هذا العقد لاتخاذ إجراءات السحب بدون اعتراض من الطرف الثاني
---- إذا اخفق الطرف الثاني في مباشرة تنفيذ أعمال عقد اتفاق بالقدر المطلوب من الجهد والمثابرة والوفاء بالتزاماته الأخرى وتم تسليمه إشعار خطي يتضمن مهلة 15 يوم لإصلاح الأوضاع
إذا رفض أو تجاهل الطرف الثاني لإبعاد المواد التالفة أو إصلاح العيوب الموجودة في بعض الأعمال بعد إشعاره بذلك خطيا من الطرف الأول أو الاستشاري و إعطائه مهلة 15 يوم لإصلاح الأوضاع
إذا أصبح الطرف الثاني مفلسا أو معسرا يتم سحب الموقع منه ولا يحق له استرجاع أي مبالغ مدفوعة مسبقا من قبل الطرف الثاني للطرف الأول
لا يحق للطرف الأول سحب المشروع أو جزء منه في حال عدم مخالفة الطرف الثاني لبنود العقد
مادة (16) عام :-
إضافة لما ذكر بتمهيد هذا العقد بنطاق الأعمال فان الطرف الأول يلتزم بإنهاء معاملات الإجراءات الخاصة برفع المستخلصات لصاحب العمل بالسرعة الممكنة خلال مدة أقصاها 30 يوم .

مادة (17) الإخطارات والمراسلات :-
يتم توجيه الإخطارات وأية مراسلات لعناوين الطرفين المثبتة في صدارة هذه الاتفاقية ويلتزم الطرف الثاني بعدم مخاطبة صاحب العمل بأي شكل كان وتكون كافة المخاطبات والمراسلات عن طريق الطرف الأول وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بذلك يحق للطرف الأول توجيه خطاب إنذار الطرف الثاني ومن ثم كخطوة ثانية الرجوع إلي إجراءات سحب العمل أو إجراءات إلغاء العقد المنصوص عليها بالمادة رقم (15) .
مادة (18) حل الخلافات :-
تحل كافة الخلافات التي قد ينشأ عن هذا العقد بالطرق الودية وان تعذر ذلك يتم اللجوء إلي المحكمة التجارية بالرياض المملكة العربية السعودية ويتحمل الطرف الثاني تكاليف المحامي .
مادة (19) :-
حرر هذا العقد من (19) مادة في (6) صفحات من نسختين أصلية واحدة بيد كل طرف نسخة .
وعلي ذلك تم الاتفاق والله ولي التوفيق ،،،

الطرف الأول : السيد / ................. . الطرف الثاني : السيد / ............................ .
التوقيع : التوقيع :

لختم : الختم :
ملاحظة من حق الطرف الثاني الاطلاع على العقد الاساسي المكتوب بين الطرف الاول ومالك المشروع قبل توقيع عقد التضامن
المستخدم (المستخدمون) التالي قال شكرا: Tariq, leelassaudi, torest, مجموعة وطن الشموس, منصور الحربي, فارس المسرب, ANN, aborafa, المترقب, shahoba و 3 أشخاص أخرين قالوا شكرا.
  • sada1
  • sada1's الصورة الرمزية كاتب الموضوع
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 34
  • السمعة: 3
  • تلقي الشكر 29

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

عقد تضامن بين شركتين لمشروع حكومي 11/03/2013 على 23:04 #2

تسلم يدك ومشكوووووووووور
  • shahoba
  • shahoba's الصورة الرمزية
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 1
  • تلقي الشكر 0

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

عقد تضامن بين شركتين لمشروع حكومي 05/12/2013 على 13:57 #3

تسلم ايدك مشكوررررررررررررررررررر
  • selim
  • selim's الصورة الرمزية
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 15
  • السمعة: -1
  • تلقي الشكر 0

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

عقد تضامن بين شركتين لمشروع حكومي 14/12/2013 على 16:46 #4

مشكووور
  • ربوع البوادي
  • ربوع البوادي's الصورة الرمزية
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 2
  • تلقي الشكر 0

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

عقد تضامن بين شركتين لمشروع حكومي 25/10/2014 على 21:55 #5

الشكر الجزيل
  • aldarra72
  • aldarra72's الصورة الرمزية
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 1
  • تلقي الشكر 0

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

عقد تضامن بين شركتين لمشروع حكومي 10/12/2014 على 23:20 #6

عقد جيد ، والمهم موافقة الجهه مالكة المشروع
  • binjlalfirm
  • binjlalfirm's الصورة الرمزية
  • غير متصل
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • مشاركات: 2
  • تلقي الشكر 0

الرجاء قم بــتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.. للإنضمام للمحادثة.

  • صفحة:
  • 1
  • 2